1- İlk Derece Mahkemesince, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı sözleşmenin feshi, tapu iptal ve tescil ile tazminat davasında sözleşmenin taliki şarta bağlı olduğu ve davalı yüklenicinin geçen zaman içinde komşu parsellerin tevhidi için gerekli işlemleri yaptığı, bu nedenle davalının bir kusuru olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
2- İlk Derece Mahkemesi kararına karşı davacılar vekilince istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi tarafından istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.
3- Bu karara karşı süresinde davacılar vekilince temyiz yoluna başvurulması üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Kamu düzenine aykırılık hallerinin re'sen gözetildiği, istinaf nedenleriyle sınırlı ve usulüne uygun olarak istinaf inceleme ve denetiminin yapıldığı; dosya içeriği, kararın dayandığı gerektirici sebepler ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmadığı ve özellikle tevhid işlemleri için yüklenicinin gerekli işlemleri yaptığı, yükleniciye atfedilecek bir kusur bulunmadığı dikkate alındığında davacılar vekilinin, temyiz sebepleri yerinde görülmemiştir.
Yukarıda açıklanan nedenlerle Konya Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi kararına ilişkin davacılar vekilinin tüm temyiz sebeplerinin reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz eden davacılardan alınmasına, dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Konya Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesine gönderilmesine, 16.05.2024 gününde oy birliğiyle karar verildi.